|
Órgão
|
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154044 - FUFAC
|
|
Número da Compra
|
00004/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA
|
|
Processo
|
23107.006199/2021-20
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS FLORESTA, EM CRUZEIRO DO SUL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 5.329.856,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.329.856,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 72.342.589,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/12/2021
|
00030/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.006199/2021-20
|
15/12/2021
|
08/09/2023
|
4.288.267,74
|
1
|
4.288.267,74
|
|
19/10/2022
|
00041/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO N° 30/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA CONSTRUTORA MANUELLA - EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS FLORESTA, EM CRUZEIRO DO SUL, A SER EXECUTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
O VALOR À SUPRIMIR SERÁ DE R$ 123.496,55 (CENTO E VINTE TRÊS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 2,88% AO CONTRATO ORIGINAL;
O VALOR À ADITAR SERÁ DE R$ 568.388,12 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 13,25% AO CONTRATO ORIGINAL;
O VALOR NOMINAL FINAL, ESTÁ REPRESENTADO NA PLANILHA ABAIXO COM O TÍTULO DO REFLEXO FINANCEIRO DE: R$ 444.891,57 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO E MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).
O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 4.733.159,31 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO I E IV.
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 02/01/2023, ENCERRANDO-SE EM 01/03/2023.
|
19/10/2022
|
08/09/2023
|
4.733.159,31
|
1
|
4.733.159,31
|
|
30/12/2022
|
00043/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS FLORESTA, EM CRUZEIRO DO SUL
|
15/12/2021
|
08/09/2023
|
4.938.928,67
|
1
|
4.938.928,67
|
|
10/07/2023
|
00026/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/09/2023 A 06/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 29/06/2023, ENCERRANDO-SE EM 26/10/2023, SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEI (0912873)
|
08/09/2023
|
06/12/2023
|
4.938.928,67
|
1
|
4.938.928,67
|
|
16/10/2023
|
00053/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
RETIFICAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO 26 (0956271). ONDE SE LÊ R$ 4.733.159,31 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), LEIA-SE R$ 4.938.928,67 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), MANTENDO-SE TODAS A OUTRAS CLÁUSULAS INALTERADAS.
|
16/10/2023
|
06/12/2023
|
4.938.928,67
|
1
|
4.938.928,67
|
|
30/11/2023
|
00073/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
SUPRIMIR R$ 114.806,41 (CENTO E QUATORZE MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 2,54 % AO CONTRATO ORIGINAL;
ADITIVAR R$ 453.576,01 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 10,05 % AO CONTRATO ORIGINAL;
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 180 (CENTO E OITENTA ) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/12/2023 A 03/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 1993.
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 27/10/2023, ENCERRANDO-SE EM 24/01/2024, SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEI (1088124)
|
30/11/2023
|
03/06/2024
|
5.277.698,27
|
1
|
5.277.698,27
|
|
03/06/2024
|
00024/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 120 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/06/2024 A 02/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 1993.
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 180 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 25/01/2024, ENCERRANDO-SE EM 23/07/2024, SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEI (1257272)
|
04/06/2024
|
02/10/2024
|
5.277.698,27
|
1
|
5.277.698,27
|
|
23/07/2024
|
00036/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE R$ 21.566,68 E ACRÉSCIMO DE R$ 73.724,93 AO CONTRATO N 30/2021
|
23/07/2024
|
02/10/2024
|
5.329.856,52
|
1
|
5.329.856,52
|
|
23/08/2026
|
00030/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
15/12/2021
|
02/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2021NE000468
|
V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
35.658,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35.658,95
|
0,00
|
0,00
|
35.658,95
|
|
154044
|
2021NE000470
|
V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
20.761,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.761,38
|
0,00
|
0,00
|
20.761,38
|
|
154044
|
2023NE000370
|
M20RKG1501N - FACFAN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
338.343,47
|
338.343,47
|
0,00
|
0,00
|
338.343,47
|
239.084,18
|
338.343,47
|
0,00
|
|
154044
|
2022NE000226
|
M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.500.000,00
|
0,00
|
30.504,62
|
225.153,04
|
1.244.342,34
|
0,00
|
0,00
|
1.274.846,96
|
|
154044
|
2024NE000581
|
V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
52.158,25
|
6.037,29
|
0,00
|
46.120,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2022NE000822
|
V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
215.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
215.000,00
|
0,00
|
0,00
|
215.000,00
|
|
154044
|
2022NE000824
|
V8282N4100N - REUNI - OBRAS - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
124.377,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
148.192,41
|
0,00
|
1.393,15
|
22.421,39
|
|
154044
|
2022NE000812
|
V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
205.769,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
205.769,36
|
0,00
|
0,00
|
205.769,36
|
|
154044
|
2022NE000819
|
M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
554.126,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
554.126,07
|
0,00
|
0,00
|
554.126,07
|
|
154044
|
2022NE000570
|
V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
444.891,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
444.891,57
|
0,00
|
0,00
|
444.891,57
|
|
154044
|
2023NE000777
|
M20RKG1501N - FACFAN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
338.769,60
|
338.769,60
|
0,00
|
0,00
|
338.769,60
|
0,00
|
0,00
|
338.769,60
|
|
154044
|
2021NE000427
|
V8282N1500N - EMENDA PARLAMENTAR - REUNI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
376
|
2024-01-30
|
23107.006199/2021-20
|
2024-01-30
|
123073.83
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-12-09
|
236657.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
5329856.52
|
5329856.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.737.482-**
|
LUCAS LEONARDO LIMA RABIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.992.562-**
|
ALESSANDRO ALVES DAMASCENO
|
Gestor
|
|
***.786.062-**
|
EDUARDO LUNA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.764.432-**
|
PAULO ROBERTO DE LIMA MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
