|
Órgão
|
26452 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156679 - UFCAT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156679 - UFCAT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00518/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156679 - UFCAT
|
|
Número da Compra
|
03169/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.838.257/0001-27 - ABACO CONSTRUTORA LTDA
|
|
Processo
|
23070.039161/2021-06
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DA CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO CAMPUS I DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO, TOTALIZANDO ÁREA DE 378,75M², CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.112.759,87
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.112.759,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.350.508,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2023
|
00518/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00518/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.039161/2021-06
|
25/09/2023
|
25/11/2024
|
1.992.834,38
|
1
|
1.992.834,38
|
|
03/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 518/2023, COM CORRESPONDENTE ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, DO SUPRACITADO CONTRATO; ALTERAR O CONTRATO Nº 518/2023, DEVIDO A DILAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, COM ADIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA CORRESPONDENTE A 02 MESES, ACARRETANDO NO ACRÉSCIMO FINANCEIRO DE 4,19% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CALCULADO CONFORME DISCIPLINA DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.
|
03/06/2024
|
25/11/2024
|
2.076.311,34
|
1
|
2.076.311,34
|
|
13/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 518/2023 EM 4,0292%, CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - DISPONIBILIDADE INTERNA (INCC-DI), APURADO NO PERÍODO DE MAIO DE 2023 A MAIO DE 2024.
|
25/09/2023
|
25/11/2024
|
2.112.759,87
|
1
|
2.112.759,87
|
|
22/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 518/2023, COM INÍCIO NA DATA DE 25/11/2024 E TÉRMINO EM 25/02/2025, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO §1º, DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/93.
|
25/11/2024
|
25/02/2025
|
2.112.759,87
|
1
|
2.112.759,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156679
|
2023NE000458
|
M8282N4100N - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO ES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
600.000,00
|
198.184,49
|
175.767,46
|
226.048,05
|
198.184,49
|
0,00
|
0,00
|
373.951,95
|
|
156679
|
2024NE000285
|
MSS25G41LA7 - CONST DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS E
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
937.694,70
|
203.218,80
|
28.384,86
|
706.091,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156679
|
2023NE000988
|
MSS25G41LA7 - CONST DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUIMICOS E
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
|
156679
|
2023NE000991
|
M8282N4100N - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO ES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.404,14
|
6.404,14
|
0,00
|
0,00
|
6.404,14
|
6.404,14
|
6.404,14
|
0,00
|
|
156679
|
2023NE000992
|
M8282N4100N - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO ES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
50.434,59
|
50.434,59
|
0,00
|
0,00
|
50.434,59
|
0,00
|
0,00
|
50.434,59
|
|
156679
|
2023NE000993
|
M20RKN6000N - MATERIAIS EM GERAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.234,99
|
14.234,99
|
0,00
|
0,00
|
14.234,99
|
0,00
|
0,00
|
14.234,99
|
|
156679
|
2024NE000248
|
M8282N4100N - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO ES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
627,89
|
0,00
|
0,00
|
627,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
990
|
2025-01-06
|
23852.009132/2024-57
|
2025-01-07
|
177423.26
|
|
993
|
2025-03-13
|
23852.001603/2025-60
|
2025-03-14
|
7132.41
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-17
|
99641.72
|
|
Seguro Garantia
|
2025-05-26
|
105637.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
2112759.87
|
2112759.8700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
