|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2023
|
00083/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.049999/2023-34
|
12/12/2023
|
21/12/2024
|
4.270.657,08
|
1
|
4.270.657,08
|
|
06/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA CONTRATUAL, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/09/2024 ATÉ 06/10/2024, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO (ANEXO I), RESTANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO ATÉ 19/01/2025, CONSIDERANDO OS 15 (QUINZE) E OS 90 (NOVENTA) DIAS NECESSÁRIOS, RESPECTIVAMENTE, AOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA, QUE TOTALIZAM 105 (CENTO E CINCO) DIAS .
|
06/09/2024
|
19/01/2025
|
4.270.657,08
|
1
|
4.270.657,08
|
|
03/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS I E IV DALEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA CONTRATUAL, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/10/2024 ATÉ
05/11/2024, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO (ANEXO I), RESTANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO ATÉ 18/02/2025
|
03/10/2024
|
18/02/2025
|
4.270.657,08
|
1
|
4.270.657,08
|
|
30/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A APRESENTAÇÃO, PELA EMPRESA MULTCOM CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 12.805.036/0001-21, DO 1º ENDOSSO À APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº 017412023000107750121979, NO VALOR DE R$ 213.532,85 (DUZENTOS E TREZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), EMITIDO EM 09/10/2024 PELA BMG SEGUROS S.A., COM VIGÊNCIA DE 21/03/2025 ATÉ 19/04/2025, VISANDO À EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 83/2023. O VALOR SEGURADO SE REFERE AO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 3ª DO 1º TERMO ADITIVO AO MESMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23076.080459/2024-74
|
12/12/2023
|
18/02/2025
|
4.270.657,08
|
1
|
4.270.657,08
|
|
30/10/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A APRESENTAÇÃO, PELA EMPRESA MULTCOM CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 12.805.036/0001-21, DO 2º ENDOSSO À APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº 017412023000107750121979, NO VALOR DE R$ 213.532,85 (DUZENTOS E TREZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), EMITIDO EM 09/10/2024 PELA BMG SEGUROS S.A., COM VIGÊNCIA DE 07/10/2024 ATÉ 19/05/2025, VISANDO À EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 83/2023. O VALOR SEGURADO SE REFERE AO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 3ª DO 2º TERMO ADITIVO AO MESMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23076.080459/2024-74.
|
12/12/2023
|
18/02/2025
|
4.270.657,08
|
1
|
4.270.657,08
|
|
04/11/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA CONTRATUAL, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/11/2024 ATÉ 05/12/2024, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO (ANEXO I), RESTANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO ATÉ 20/03/2025, CONSIDERANDO OS 15 (QUINZE) E OS 90 (NOVENTA) DIAS NECESSÁRIOS, RESPECTIVAMENTE, AOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA, QUE TOTALIZAM 105 (CENTO E CINCO) DIAS, DE ACORDO COM A REFERIDA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
04/11/2024
|
20/03/2025
|
4.270.657,08
|
1
|
4.270.657,08
|
|
05/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
I) PRORROGAR POR MAIS 30 DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO , PERÍODO DE 06.12.2024 ATÉ 04.01.2025, E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 19.04.2025; B) PROMOVER A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, SEM MODDIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, A PARTIR DE 06.12.2024.
|
05/12/2024
|
19/04/2025
|
4.270.657,08
|
1
|
4.270.657,08
|
|
30/12/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO: I) PRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA CONTRATUAL, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01/2025 ATÉ 05/03/2025, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO (ANEXO I), RESTANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO ATÉ 18/06/2025, CONSIDERANDO OS 15 (QUINZE) E OS 90 (NOVENTA) DIAS NECESSÁRIOS,
RESPECTIVAMENTE, AOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA, QUE TOTALIZAM 105 (CENTO E CINCO) DIAS, DE ACORDO COM A REFERIDA CLÁUSULA SEGUNDA; E II) ALTERAR O CONTRATO, TENDO POR FUNDAMENTO LEGAL O PERMISSIVO NO INCISO I (A) E
(B) DO ART. 65 C/C ART. 58, I, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA CONTRATUAL, PARA ACRESCENTAR: (A) QUANTITATIVO NOS SEGUINTES SUBITENS, PREVISTOS ORIGINALMENTE NA PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS, 1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 3.6.1.1, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 4.5.3, 4.6.2, 5.4.1.1, 5.4.1.2, 5.4.2.3, 6.4.1.2, 6.4.1.6, 6.4.2.1, 6.4.2.2, 6.4.2.3, 6.4.2.5, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.6, 9.1.2.1, 9.1.5.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2 E 9.4.1.2, NO VALOR DE R$ 175.886,98 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS); E (B) SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NA PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS, ENUMERADOS COMO SUBITENS 3.4.10, 6.3.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 9.1.1.7, 9.1.1.8, 9.1.2.2 E 9.1.5.9, NO VALOR DE R$ 17.426,06 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS EXCEDENTES E PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRAS (ANEXOS II E III, RESPECTIVAMENTE)
|
30/12/2024
|
18/06/2025
|
4.463.970,12
|
1
|
4.463.970,12
|
|
