|
Órgão
|
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
|
|
Número da Compra
|
00026/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.099.430/0001-17 - CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA
|
|
Processo
|
59400.004329/2021-12
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 2.610.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.610.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 634.230.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2021
|
00028/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.004329/2021-12
|
31/12/2021
|
31/03/2023
|
2.610.000,00
|
1
|
2.610.000,00
|
|
10/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
31/03/2023
|
30/09/2023
|
26.100.000,00
|
1
|
26.100.000,00
|
|
25/09/2023
|
00063/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 15 MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 30.09.2023, ENCERRANDO NO DIA 30.12.2024 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CRONOGRAMA.
|
30/09/2023
|
30/12/2024
|
26.100.000,00
|
1
|
26.100.000,00
|
|
28/05/2024
|
00037/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 30.12.2024 E O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONFORME CRONOGRAMA
|
30/12/2024
|
30/12/2025
|
2.610.000,00
|
1
|
2.610.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193002
|
2021NE000355
|
81000755NA9 - EMENDA DE RELATOR - EREL RP9.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
290.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
290.000,00
|
0,00
|
264.007,79
|
290.000,00
|
|
193002
|
2021NE000357
|
81000755NA9 - EMENDA DE RELATOR - EREL RP9.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.030.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.226.928,82
|
1.196.928,82
|
1.196.928,82
|
833.071,18
|
|
193002
|
2021NE000366
|
81000755NA9 - EMENDA DE RELATOR - EREL RP9.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
290.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
580.000,00
|
290.000,00
|
290.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
RECUPERAÇÃO / MANUTENÇÃO BARRAGEM PARA IRRIGAÇÃO
|
9
|
290000
|
2610000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.386.173-**
|
JACKSON OLIVEIRA CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.723.753-**
|
FRANCISCO EVALDO BRAZ AZEVEDO JÚNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
