|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA: A) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL GRAND QUARTIER, COM ÁREA DE 14.944,39M², TIPOLOGIA: DOIS PAVIMENTOS SUBSOLOS, PILOTIS E SEIS PAVIMENTOS DE UNIDADES HABITACIONAIS, NA SQNW 310, PROJEÇÃO H, SETOR NOROESTE, BRASÍLIA/DF; E B) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GRAND QUARTIER.
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/05/2017
|
00032/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 002722/2017
|
18/05/2017
|
31/07/2021
|
30.815.576,27
|
1
|
30.815.576,27
|
|
23/08/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.1. DO CONTRATO ORIGINAL, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA CONSTRUTIVO DA CONTRATADA
|
18/05/2017
|
31/07/2021
|
30.185.576,27
|
1
|
30.185.576,27
|
|
25/10/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 02 (DOIS) MESES COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MOTIVADA PELA DESCONTINUAÇÃO DOS TRABALHOS, DEVIDO ÀÁ ESPERA DECORRENTE DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL – ASV E DO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL - DOF, PASSANDO PARA O DIA 05/02/2020 O MARCO FINAL PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CRONOGRAMA QUE INTEGRA O PRESENTE CONTRATO.
|
18/05/2017
|
31/07/2021
|
30.815.576,27
|
1
|
30.815.576,27
|
|
06/02/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR SERVIÇOS EXTRAS A FIM DE ATENDER A ALTERAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL PROPOSTO PELA FHE, REFERENTES À CONTENÇÃO DA JUNTA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DESTE INSTRUMENTO; E SUPRIMIR PARTE DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS DEVIDO ÀS MUDANÇAS NO PROJETO ESTRUTURAL.
|
18/05/2017
|
31/07/2021
|
31.131.793,27
|
1
|
31.131.793,27
|
|
11/05/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO - CT FHE 04/2018 DE 11/05/2018 - NÃO PUBLICADO
|
18/05/2017
|
31/07/2021
|
32.139.632,27
|
1
|
32.139.632,27
|
|
30/05/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
1.1. ACRESCENTAR SERVIÇOS EXTRAS A FIM DE ATENDER A ALTERAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL PROPOSTO PELA FHE, REFERENTES AO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAS DEVIDO À ADEQUAÇÃO DEMANDADA PELA FHE PARA REFORÇO DA FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DESTE INSTRUMENTO;
1.2. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 02 (DOIS) MESES PASSANDO PARA 05/04/2020 O MARCO FINAL PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DESTE INSTRUMENTO; E
1.3. INCLUIR 02 MESES DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME ITEM 1.3 DO ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO – “ADMINISTRAÇÃO DE OBRA”, MOTIVADA PELA DESCONTINUAÇÃO DOS TRABALHOS, DEVIDO À ESPERA DECORRENTE DAS REUNIÕES REALIZADAS PARA DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA AS FALHAS NAS PROVAS DE CARGA DAS FUNDAÇÕES DA CONSTRUÇÃO.
|
18/05/2017
|
31/07/2021
|
32.322.405,29
|
1
|
32.322.405,29
|
|
18/12/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO DA OBRA
|
18/05/2017
|
31/07/2021
|
32.320.960,49
|
1
|
32.320.960,49
|
|
20/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
1.1. INCLUIR OS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DO PROJETO EXECUTIVO E CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TÉRMICO, ACÚSTICO E LUMÍNICO PARA COMPROVAÇÃO E GARANTIA DO CUMPRIMENTO À NORMA DE DESEMPENHO DAS EDIFICAÇÕES VIGENTE ABNT NBR 15575:2013.
1.2. ACRESCENTAR OS SERVIÇOS PARA DRENAGEM SOB O PISO DO SEGUNDO SUBSOLO, DE FUROS EM LAJES E VIGAS DEVIDO AO NOVO CAMINHAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO/ÁGUA/ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS APARTAMENTOS DO RESIDENCIAL.
|
18/05/2017
|
31/07/2021
|
32.740.579,49
|
1
|
32.740.579,49
|
|
13/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
1.1. ACRESCER OS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO À NORMA DE DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS NBR 15.575-1/2013, RELATIVOS AO DESEMPENHO TÉRMICO, ACÚSTICO E LUMÍNICO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL DE 23/8/2019, E OS SERVIÇOS PARA ACRÉSCIMO DE NICHO NOS BANHEIROS DAS UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL DE 05/07/2019, AMBAS INTEGRANTES DESTE INSTRUMENTO; E
1.2. SUPRIMIR OS ITENS SUBSTITUÍDOS PELAS ESQUADRIAS/VIDRO E OS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS PAREDES EM BLOCO CERÂMICO AINDA NÃO REALIZADOS, SUBSTITUÍDOS POR BLOCO DE CONCRETO.
CLAUSULA TERCEIRA: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO POR 07 (SETE) MESES, PASSANDO PARA O DIA 05/11/2020 O MARCO FINAL PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: COM DISPOSTO DA CLÁUSULA TERCEIRA, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PARA 31/12/2022.
|
18/05/2017
|
31/12/2022
|
34.023.252,17
|
1
|
34.023.252,17
|
|
19/11/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
SUBSTITUIR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO 7º TERMO ADITIVO, NÃO HAVENDO ACRÉSCIMOS DE PRAZO NEM DE SERVIÇOS NESTE ADITAMENTO.
|
18/05/2017
|
31/12/2022
|
34.022.900,83
|
1
|
34.022.900,83
|
|
01/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ARMADURA EM TELA DE AÇO NERVURADA PARA LAJE E A DIFERENÇA DO CONSUMO DE CONCRETO NA EXECUÇÃO DAS ESTACAS FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DEVIDO AO AUMENTO DE METRAGEM DE FUNDAÇÕES
|
18/05/2017
|
31/12/2022
|
34.522.133,36
|
1
|
34.522.133,36
|
|
12/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR OS SERVIÇOS DE ATERRO PARA CONTENÇÃO EM TERRA ENTRE LOTES VIZINHOS, E PARA A ÁREA DE ESTACIONAMENTO E ÁREA FRONTAL À EDIFICAÇÃO
|
18/05/2017
|
31/12/2022
|
35.743.974,58
|
1
|
35.743.974,58
|
|
12/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE NOVO PROJETO DE ACESSIBILIDADE EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - AGEFIS, ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO “QUADRO DE BOMBAS”, EXECUÇÃO DE STOPFIRE PARA ATENDER A NORMA DE DESEMPENHO, ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE AQUECIMENTO SOLAR PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUENTE NOS HORÁRIOS DE PICO, EXECUÇÃO E APROVAÇÃO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO EMPREENDIMENTO JUNTO À CONCESSIONÁRIA ATENDENDO A NOVA POSIÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA DO PRÉDIO ALTERADA PELA CONCESSIONÁRIA, ENTREGA DOS MANUAIS DO PROPRIETÁRIO E DAS ÁREAS COMUNS AO CONDOMÍNIO E AOS PROPRIETÁRIOS, EXECUÇÃO DE ACABAMENTO DA RAMPA DE ACESSO DE VEÍCULOS COM AJUSTE DO DECLIVE DA PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE ACABAMENTOS OBSOLETOS OU INCOMPATÍVEIS
|
12/11/2021
|
31/07/2023
|
38.002.578,16
|
1
|
38.002.578,16
|
|
30/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A REDAÇÃO DAS CLÁUSULAS TERCEIRA, SEXTA, DÉCIMA OITAVA E VIGÉSIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL
|
30/08/2022
|
31/07/2023
|
38.002.578,16
|
1
|
38.002.578,16
|
|
11/10/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E O IMPACTO DESSA ALTA, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO ACENTUADA DO CUSTO DOS SERVIÇOS QUE ENGLOBAM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NAS MEDIÇÕES PAGAS: M33 (ABRIL DE 2020) ATÉ A M71 (ABRIL DE 2022) E MEDIÇÕES PAGAS DOS TERMOS ADITIVOS M07 ATÉ A M24 DO 7º TERMO ADITIVO, M01 (MEDIÇÃO ÚNICA) DO 9º TERMO ADITIVO, M01 ATÉ A M07 DO 10º TERMO ADITIVO E M01 ATÉ A M03 DO 11º TERMO ADITIVO. ASSIM, VERIFICOU-SE QUE AS MEDIÇÕES REALIZADAS DE ABRIL DE 2020 A MARÇO DE 2022 FORAM AFETADAS POR ESSE DESEQUILÍBRIO E SÃO PASSÍVEIS DE CORREÇÃO, CONFORME TABELA 1 – RESUMO DO REEQUILÍBRIO DAS MEDIÇÕES REALIZADAS DO CONTRATO PRINCIPAL E TABELA 2 – RESUMO DO REEQUILÍBRIO DAS MEDIÇÕES REALIZADAS NOS TERMOS ADITIVOS. O REEQUILÍBRIO MAJORA O VALOR DO CONTRATO EM R$ 671.408,99 (SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).
|
18/05/2017
|
31/12/2022
|
38.674.964,91
|
1
|
38.674.964,91
|
|
28/06/2023
|
00014/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 14 (QUATORZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 31/07/2023, PASSANDO PARA 30/09/2024 O MARCO FINAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 3.3 DO CONTRATO ORIGINAL, CONTADOS DA DATA PREVISTA NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE INSTRUMENTO.
|
28/06/2023
|
30/09/2024
|
38.674.964,91
|
1
|
38.674.964,91
|
|
16/09/2024
|
00015/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, PASSANDO PARA 30/09/2025 O MARCO FINAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. A VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADA PARA 30/09/2025, CONTEMPLANDO O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FINAIS E ENCERRAMENTO DO CONTRATO.
|
16/09/2024
|
30/09/2025
|
38.674.964,91
|
1
|
38.674.964,91
|
|
